Шингарев Игорь Алексеевич и Илья Алексеевич - Обманывают клиентов и не выполняют условий договора

19

Арбитражный суд г.Москвы

Истец: Общество ограниченной ответственностью «ТЕПЛО ХХ1 века»

Адрес: 109147, г.Москва, ул.Марксисткая, д.5 стр.1

Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью
«НПФ «Технологическая оснастка»
(они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания)
Шингарев Илья Алексеевич

Адрес: 199106, г.Санкт-Петербург, ул.Косая линия, д.16 отдел 69
(для ООО «НПФ «Технологическая оснастка»)
Шингарев Игорь Алексеевич

Госпошлина: 2000 руб

27 декабря 2017 г.

Исковое заявление по взысканию убытков

11 апреля 2014 г. между ООО «ТЕПЛО ХХI ВЕКА» и ООО «НПФ «Технологическая оснастка» в лице генерального директора Шингарев Илья Алексеевич и коммерческого директора Шингарева Игорь Алексеевич заключен договор подряда № 11/04-14 (далее - договор). В соответствии с пунктом 4.1 договора срок передачи Изделий устанавливается в 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты получения заказа на партию изделий. По условиям договора вывоз продукции осуществляется за счет заказчика (п.4.2. договора). Чертежа и все нормативные документы были переданы Шингареву Игорь Алексеевич и Шингареву Илья Алексеевич 11 апреля 2014 года для подготовки производства, обсчета материалов и своевременного исполнения условий договора.

В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться в соответствии с условиями договора и требованиями закона.

В соответствии с п.1 ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По условиям подписанного договора исполнение оплаченного заказа должно было быть исполнено до 1 сентября 2014 года. На наши письма о сроках отгрузки Шингарев Илья Алексеевич и Шингарев Игорь Алексеевич они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания не отвечали, телефоны упорно молчали. Сотрудница этой конторы Саулит Лигита только 4 сентября стала задавать вопросы по конструкторской документации ! Письмом от 08 августа 2014 года № 18 ответчик указал, что сборка и отгрузка будет происходить до 12 сентября 2014 ода Письмом от 18 сентября 2014 года № 21 ответчик указал, что сборка и отгрузка будет происходить до 14 ноября 2014г. Но ничего не предпринял для исполнения своих обещаний, а старался уходить от общения и решения данного вопроса. Каждый раз называли новые сроки, обманывали прямо глядя нагло в глаза. Сотрудники этого предприятия они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания говорили нашему представителю, что наш заказ даже не обсуждался на ежедневных планерках как будто его и не было.

На совместном совещании, которое проходило в ООО «НПФ «Технологическая оснастка» они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания 10 декабря 2014 г. с участием коммерческого директора ООО «НПФ «Технологическая оснастка» Шингарева Игоря Алексеевич и представителя ООО «ТЕПЛО ХХ1 ВЕКА» Наб…. А.С. коммерческий директор ООО «Технологическая оснастка» Шингарев Игорь Алексеевич они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания гарантировал произвести отгрузку изделий и испытательного стенда 17-19 декабря 2014 гола. 17 декабря 2014 г. ответчик выставил истцу счет № 21/1 для проведения окончательного расчета за изготовление 7 штук изделий марки ТС1-090-340-4-410.

В целях забора изделий и их вывоза с территории ответчика истцом 15 ноября 2014 г. с ООО «ПЕРЕВОЗЧИК» был заключен договор перевозки №217/1248 от 15 ноября 2014 года. На основании договора выставлен счёт № 17912 от 15 ноября 2014 года, транспортные услуги оказаны в полном объеме. Однако в указанный период ответчик изделия не были готовы к отгрузке и по этой причине не отгружены. Испытательный стенд не приготовлен и не отгружен. В связи с трехдневным простоем и порожним прогоном автомобиля истец понес убытки в размере 80 000 руб.
В связи с просрочкой сборки и подготовки к работе испытательного стенда, сторонами договора принято решение о проведении надлежащих испытаний на нашей производственной базе или нейтральной территории в г.Клин. По согласованию сторон 19.12.2014 г. в адрес ООО «ТЕПЛО ХХI века» должен быть отгружен испытательный стенд, который является собственностью ООО «ТЕПЛО ХХI века», однако это имущество также не было отгружено. Шингарев Игорь Алексеевич стал шантажировать нас, что вообще не вернет НАШЕ оборудование, если мы станем обращаться в правоохранительные органы.
По указанной причине ООО «ТЕПЛО ХХI века» понесло убытки в размере 77 000 руб., в которую входит командировка двух сотрудников, проживание в гостинице, стоимости переезда по маршруту г.Москва- г.Санкт-Петербург и обратно. Время простоя автотранспорта 4 суток.

Кроме того, в соответствии с пунктами 2.15 и п.1.4 договора ООО «НПФ «Технологическая оснастка» Шингарев Илья Алексеевич они же «6 Квалитет» металлообрабатывающая компания обязана выписать постоянный пропуск нашему представителю, в соответствии с пунктом 2.9 договора в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания данного договора, Подрядчик приказом назначает ответственного сотрудника за проведение гарантийного ремонта Изделий. Копия приказа о назначении сотрудника направляется Заказчику по почте. До настоящего времени такого документа в адрес ООО «ТЕПЛО ХХI века» в нарушение условий договора не поступало. Пропуск оформлен не был и как нам сказали в службе безопасности «Адмиралтейских верфей» этого сделать им никто бы не разрешил. Фактически Шингарев Илья Алексеевич и Шингарев Игорь Алексевич «Технологическая оснастка» они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания намерено подписали лживые пункты в договоре УЖЕ ЗАРАНЕЕ зная, что выполнять это и не собираются.

Обязательства истца по забору изделий после их изготовления за счет истца не изменены и после их изготовления автомобиль будет заказываться вновь.
Для получения изделия истец направил к ответчику водителя-экспедитора, который в период с 16 по 19 декабря проживал в гостинице г.Санкт-Петербург, а 19.12.2014г. въехал на территорию ответчика для контроля загрузки, но автомобиль загружен не был.

В целях представления интересов на предприятиях-подрядчиках 17 октября 2014г. между истцом и ИП На…..А.С. заключён договор на оказание информационно-консультационных представительских юридических услуг. Во исполнение упомянутого договора На…. А.С. представлял интересы истца у ответчика в период с 01 ноября 2014 года по 30.12.2014г. В связи с выполнением работ выставлен счёта об оплате услуг за ноябрь и декабрь 2014 г. в общей сумме 320 000 руб., который оплачен частично за ноябрь в сумме 99 999 руб.
В соответствии с п.п.1 и 2 ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 ГК РФ. В силу ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб).

В связи с отсутствием ответчиком отгрузки 19 декабря 2014г. истец понес расходы, связанные с порожним прогоном транспорта в сумме 59 000 руб., командировочные расходы водителя – экспедитора в сумме 18 600 руб и расходы на представителя в сумме 320 000 руб.

На основании изложенного и ст.ст.12,15 и 393 ГК РФ прошу взыскать с общества ограниченной ответственностью с «НПФ «Технологическая оснастка» они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания в пользу общества ограниченной ответственностью «ТЕПЛО ХХ1 века» сумму убытков по договору подряда № 11/04-14 от 11.04.2014г. в размере 395 600 руб.

Приложение: 25 пунктов 124 листа

Генеральный директор
ООО «ТЕПЛО ХХ1 века» К.В. У…..

Арбитражное дело N A40-105758/16-51-946 Московский арбитражный суд вынес решение в нашу пользу по всем пунктам ПОЛНОСТЬЮ удовлетворив все наши законные требования. За время судебных разбирательств Шингарев Илья Алексеевич и Шингарев Игорь Алексеевич успели перевести все основные средства на свою новую контору «6 квалитет» и придя на прием к судебным приставам сказали, что они бедные и несчастные не имеют средств для выплаты средств по данному исполнительному листу. А еще у них, как сказал пристав, висит долг по исполнительному листу за аренду своих цехов в размере 6 млн.рублей. Так что подавать на них иски за брак и требовать возврата всех перечисленных по договору средств было абсолютно нецелесообразно.

Предистория данного неприятного знакомства с неприличными людьми

20 ноября 2014 года. Я жду ответа от генерального директора «Технологическая оснастка» или «6 квалитет» Шингарев Илья Алексеевич или Шингарев Игорь Алексеевич на все мои письма и возврата принадлежащего мне имущества, которое вами удерживается НЕЗАКОННО!

На совещании 10 декабря 2014 года в присутствии меня У….. К.В. (по селекторной связи), генерального директора Шингарев Илья Алексеевич и ком.дир Шингарв Игорь Алексеевич они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания, тех.дир. «НАРА АВТО ТРАНС» К.Г.Турушева и заместителя генерального директора по правовым вопросам ООО «ТЕПЛО ХХ1 ВЕКА» А.С.На…. был утвержден график работ:

В субботу и воскресенье все сотрудники ООО «НПФ «Технологическая оснастка» они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания выходят на работу для исполнения нашего заказа (просрочка составляет уже более 90 дней, а ведь весь срок по договору был 60 дней, т.е. уже с момента заказа и оплаты прошло 160 дней!).

В понедельник 22 декабря Шингарев Игорь Алексеевич «включает в розетку» (цитирую дословно) собранные теплогенераторы

Во вторник 23 декабря направляет в ООО «ТЕПЛО ХХ1 ВЕКА» акт проведенных испытаний и счет на оплату остатка за изготовленные Изделия согласно договора №11/04-14 от 11 апреля 2014 г. А ООО «ТеПЛО ХХ вЕкА» этот счет оплачивает.

В среду 24 декабря 2014 г. автомобиль загружается готовой продукцией.

…а в среду вечером я с трудом дозвонился по мобильному телефону до Шингарева Илья Алексеевич, Шингарева Игорь Алексеевич и в очередной (132-ой или 194-й) раз ОПЯТЬ услышал обещания изготовить до пятницы оборудование и с утра в четверг направить мне письмо с гарантией качественных работ и гарантией отгрузки (приложив акт испытаний), что оплатив 1-ю партию готовых изделий завод следующие теплогенераторы отгрузит с оплатой после надлежащих испытаний на нашей производственной базе или на нейтральной территории в г.Клин. ПИСЬМА И ОБЕЩАННЫХ УСТАНОВОК Я НЕ ПОЛУЧИЛ! А НАШЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ЗАПРЕТИЛИ ПРОХОД НА ТЕРРИТОРИЮ «Адмиралтейского завода» и автомобиль для закгрузки в среду и четверг так и не пустили. Вместо этого я получил какую-то писульку от Саулит Лигита. Хто ейто? Какие у ейтой тети полномочия? Еще раз пишу: Шингарев Илья Алексеевич, что все предложения от дворников, охранников, токарей и менеджеров я не рассматриваю вовсе. Возможно, они и хорошо выполняют свою работу, но их предложения не имеют никакой юридической силы, а порой и здравого смысла (уж про логику я вообще лучше промолчу). И я не намерен зря терять своё время на пустую болтавню! Прошу компенсировать мне затраты на пустой пробег и простой автомобиля, работу экспедитора и нашего представителя в размере приблизительно 77 000 рублей! ТАКЖЕ Я ТРЕБУЮ ВЕРНУТЬ МНЕ НЕЗАКОННО УДЕРЖИВАЕМОЕ ИМУЩЕСТВО, поставленное на Ваше предприятие 26 апреля 2014 года по накладной №16 и 17!

Передаем данное письмо на завод под роспись.
Отдаем в арбитражный суд Москвы нашу претензию о истребовании в натуральном виде наших материальных ценностей, запчастей и уже оплаченных изделий. Принудить выписать постоянный пропуск нашему представителю п.1.4 и 2.15 . Выполнить п.7.2.1 о приказе и гарантийном обслуживании. Вернуть чертежи и все их копии. Предоставить нам узлы и запчасти согласно п.2,9 для гарантийного ремонта. Вернуть деньги за бракованные крышки и вал по КП от12 июля и счету № 181 от 15.09.2014 г. Признать п. 3.1 договора ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ К ИСПОЛНЕНИЮ, о том, что ТОЛЬКО ЦЕНА определяется в спецификации и только! Протокол совещания 11 – 12 августа НИКТО не оспорил НИ РАЗУ! А там срок был перенесен ВСЕГО ЛИШЬ с 1–го до 10-го СЕНТЯБРЯ! И этот протокол подписал Шингарев Илья Алексеевич хотя он в это время даже комплектующие еще не заказал и прекрасно знал что нагло врет прямо в глаза заказчику!

Шингарев Игорь Алексеевич они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания во время моей контрольной поездки по исполнению условий договора 3 августа 2014 года водил меня по цеху и показывая на груду железок сказал, что где-то здесь лежат и Ваши детали. Я это списал на его некомпетентность, т.к. в этой и других кучах недоделанных железяк своих деталей я не видел. А оказалось, что он просто НАГЛО ВРАЛ! Как потом оказалось, они даже еще чертежи не открывали, а уже прошло более половины срока на исполнение договора. Потом в разговоре с ним я тактично напомнил об этом случае, так он возмущенно воскликнул «Вы обвиняете меня во лжи? Как можно?» Нет, мля…, Шингарев Игорь Алексеевич ты мне не ВРАЛ, ты просто так шутил! Шутник, твою мать! А как это еще можно назвать? ВРАЛ и не только тогда, но и ДО этого случая и ПОСЛЕ него, ВСЕГДА ВРАЛ! Подвел кучу людей, испортил нам репутацию и еще возмущается, мерзавец! Это называется «писай в глаза, а ему все божья роса» или еще «хоть кол ему на голове чеши!»…. Господа, даже и не помышляйте начинать работу с такими мерзавцами, бегите сломя голову и чтобы ботинки с ног слетали! Как правильно мне сказал один человек: «Ты не смог увидеть обмана в его словах потому, что там был ОДИН СПЛОШНОЙ ОБМАН. А ты смотрел и искал кусочки вранья в его словах».

Мы отправили на их производство «Технологическая Оснастка» они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания своего слесаря по ремонту и обслуживанию оборудования. Ему никто не стал помогать, хотя все это входит в стоимость оборудования, а после того как он стал собирать выяснилось что все детали выполнены с нарушением требований конструкторской документации – ПРОСТО БРАК! Исправив все нарушения он собрал 4 установки за три дня (в абсолютном одиночестве).

Как сказали ему сотрудники этого горе – «6 квалитета», у них огромная текучка кадров, гонят брак, ОТК упразднили, заказчики приезжают и ругаются постоянно, Саулит Лигита как волчица тяфкает на всех, но работать не хочет. Короче – полный бардак. Они считают, что на их век заказчиков хватит и бабло надо грести независимо от средств и методов.

Шантажем и узами в адрес нашего представителя Шингарев Игорь Алексеевич они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания заставил подписать акты испытаний отгружаемых и собранных нашими же специалистами изделий ХОТЯ ИХ НИКТО И НЕ ПРОВОДИЛ и ДАЖЕ СТЕНД НЕ РАСПАКОВЫВАЛИ. А это все подробно описано в договоре и входит в стоимость готового изделия.

Саулит Лигита (что здесь имя а что фамилия решайте сами, хер поймешь. Как впрочем и ее должностные обязанности - из той же оперы) бегала и орала как резанная, но ничего не происходило. Все рабочие смотрели на нее как на сумасшедшую и ничего не делали. А когда пустой автомобиль выезжал с территории предприятия она не скрывая радости ликовала. В чем здесь ее радость не понятно? А просто - «Баба Яга против!». Когда всем плохо – ей очень хорошо!

Шингарев Илья Алексеевич они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания подписал коммерческое предложение по изготовлению деталей, а потом после исполнения работ выставил счет фактуру и выписал накладную на сумму в ДВА РАЗЕ больше. На все мои обращения и звонки просто молчал и никаких комментариев. Не знаю, как Вы думаете, а мне кажется, что это простое мошенничество.

Доп. информация от ТЕПЛО XXI ВЕКА 21.03.2017

в дате подачи жалобы опечатка Верная дата 27 декабря 201 года. Это можно легко проверить зайдя на сайт Арбитражного суда города Москвы и включить поиск по номеру дела (который выше указан)ю

Доп. информация от ТЕПЛО XXI ВЕКА 21.03.2017

просто какая-то мистика - 27 декабря 2014 года!

Доп. информация от ТЕПЛО XXI ВЕКА 15.11.2017

В отношении Шингарева игоря алексеевича отделом дознания решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам ст.315 УК РФ об уклонении от выполнения судебного акта по передаче имущества и чертежей истцу. Приставам надоела карусель с постоянным враньем шингарева игоря алексеевича и шингарева ильи алексеевича о болезни, командировках, «заметанием следов» путем прекращения статуса генерального директора ООО НПФ Технологическая оснастка" или ООО "6 квалитет" или ООО "ФОРС" и они передали материалы дела в отдел дознания для решения вопроса об уголовном деле в отношении особо наглого должника. Скоро братишки игорь алексеевич и илья алексеевич шингаревы будут сидеть на нарах и вряд ли смогут исполнить свои обязательства по остальным договорам своих заказчиков. А сейчас в новом их ООО "ФОРС" появились еще родственники алесей маркович и марина александровна.

Комментарии

Под шапкой жалобы, естественно опечатка - верная дата 27 декабря 2014 года

Арбитражное дело N A40-105758/16-51-946 Московский арбитражный суд вынес решение в нашу пользу по всем пунктам ПОЛНОСТЬЮ удовлетворив все наши законные требования. За время судебных разбирательств Шингарев Илья Алексеевич и Шингарев Игорь Алексеевич успели перевести все основные средства на свою новую контору ООО «6 Квалитет» и придя на прием к судебным приставам сказали, что они бедные и несчастные не имеют средств для выплаты средств по данному исполнительному листу. Но забыли сказать куда они дели переданную им по акту документацию и имущество? Украли? Продали а деньги пропили? Вот это конечно уважительная причина! А еще у них, как сказал пристав, висит долг по исполнительному листу за аренду своих цехов в размере 6 млн.рублей. Так что подавать на них иски за брак и требовать возврата всех перечисленных по договору средств было абсолютно безперспективно.

Не все терпят обман братьев Шингаревых. Их хамское поведение и абсолютная уверенность в безнаказанности возмущает клиентов и заставляет идти в суд.
http://sudact.ru/arbitral/doc/BsLpiqZpkJQR/
Определение от 26 мая 2016 г. по делу № А56-15249/2016

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

Выдать публичному акционерному обществу «Научно-производственное объединение «Сатурн» исполнительный лист на принудительное исполнение решения третейского суда при Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» от 25.11.2015 по делу № ТС-82/2015 на взыскание с общества с ограниченной ответственностью "НПФ "Технологическая оснастка" в пользу публичного акционерного общества «Научно-производственное объединение «Сатурн» денежных средств в размере 266 232 руб. 30 коп. – основной долг по договору поставки от 29.08.2014 № 757/020-516, денежных средств в размере 59 000 руб. 00 коп. в качестве возмещения расходов публичного акционерного общества «Научно-производственное объединение «Сатурн» по уплате третейского сбора, неустойки в размере 39 409 руб. 56 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "НПФ "Технологическая оснастка" в пользу публичного акционерного общества «Научно-производственное объединение «Сатурн» 3 000 руб. 00 коп. - расходы по оплате госпошлины.

Как сказали нашему представителю сотрудники этого горе – «6 квалитета» (а точнее "1000% брака" или даже "200 % хамства" Это более подходящие названия такой шараги), у них огромная текучка кадров, гонят брак, ОТК упразднили, заказчики приезжают и ругаются постоянно, Саулит Лигита как волчица тяфкает на всех, но работать не хочет. Короче – полный бардак. Они считают, что на их век заказчиков хватит и бабло надо грести независимо от средств и методов. Как такие динозавры выжили в 90-е? Навеное, учились за границей. С таким подходом к делу им бы давно голову открутили "благодарные клиенты".

Саулит Лигита (что здесь имя а что фамилия решайте сами, хер поймешь. Как впрочем и ее должностные обязанности - из той же оперы) бегала и орала как резанная, но ничего на производстве не происходило. Все рабочие смотрели на нее как на сумасшедшую и ничего не делали. Ждали пока пройдет это пустобрехство! А когда наш пустой автомобиль выезжал с территории предприятия она не скрывая радости ликовала. В чем здесь ее радость не понятно? А просто - «Баба Яга против!». Когда всем плохо – ей очень хорошо! Настоящая женщина - суетливая и бестолковая! Саулит Лигита нашла свое место в жизни среди мерзавцев и лгунов ей очень комфортно.

Шантажем и узами в адрес нашего представителя Шингарев Игорь Алексеевич коммерческий директор ООО "НПФ"Технологическая оснастка" ( они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания) заставил подписать акты испытаний отгружаемых и собранных нашими же специалистами изделий ХОТЯ ИХ НИКТО И НЕ ПРОВОДИЛ и ДАЖЕ СТЕНД НЕ РАСПАКОВЫВАЛИ. А это все подробно описано в договоре и входит в стоимость готового изделия. Саулит Лигита бегала рядом и поддакивала. Это какой-то ужас! Как такие динозавры пережили "ледниковый период" 90-х и не вымерли? Кто еще с ними дело имеет? ЛЮДИ! ЕСЛИ ВЫ ПЛАТИТЕ ИМ ДЕНЬГИ, ТО ПОДДЕРЖИВАЕТЕ МЕРЗАВЦЕВ И БРАКОДЕЛОВ!

Шингарев игорь алексеевич бегает от приставов как хороший породистый заяц.
В отношении Шингарева игоря алексеевича отделом дознания решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам ст.315 УК РФ об уклонении от выполнения судебного акта по передаче имущества и чертежей истцу. Приставам надоела карусель с постоянным враньем шингарева игоря алексеевича и шингарева ильи алексеевича о болезни, командировках, «заметанием следов» путем прекращения статуса генерального директора ООО НПФ Технологическая оснастка" или ООО "6 квалитет" или ООО "ФОРС" и они передали материалы дела в отдел дознания для решения вопроса об уголовном деле в отношении особо наглого должника. Скоро братишки игорь алексеевич и илья алексеевич шингаревы будут сидеть на нарах и вряд ли смогут исполнить свои обязательства по остальным договорам своих заказчиков. А сейчас в новом их ООО "ФОРС" появились еще родственники шингарев алексей маркович и шингарева марина александровна. А 4 декабря шингарева игоря алексеевича доставили в отдел судебных приставов и он стал нести охинею о том, что типа не в курсе дела... а то что в материалах суда его отзыв на претензию лежит он тоже забыл? или о том что было письмо ему вручено о добровольном погашении исполнительного листа без привлечения судебных приставов и что сами приставы ему сто раз звонили - опять из головы вылетело? надо уже шингарев игорь алексеевич таблетки пить, сейчас все лечат и твой склероз вылечат.

Взыскать с ООО "НПФ "Технологическая оснастка" (адрес юр. лица: 199106, Санкт-Петербург, ул. Линия Косая, д. 16, корп. 25, лит. А, ИНН 7801498366, ОГРН 1097847189296 ) в пользу ООО "Научно-производственная фирма "Тетрон" (адрес юр. лица: 187110, Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, пр-кт. Ленина, д. 45, ИНН 4708000326, ОГРН 1024701482728) 60 077,50 руб. долга и 10 000,00 руб. расходов на оплату услуг представителя, а также 2 296,15 руб. расходов по оплате госпошлины.

11 апреля 2014 г. между ООО «ТЕПЛО ХХI ВЕКА» и ООО «НПФ «Технологическая оснастка» они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания в лице генерального директора Шингарев Илья Алексеевич и коммерческого директора Шингарева Игорь Алексеевич заключен договор подряда № 11/04-14 (далее - договор). В соответствии с пунктом 4.1 договора срок передачи Изделий устанавливается в 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты получения заказа на партию изделий. Фото Изделия прилагаем

Через 227 дней после предоплаты ООО «НПФ «Технологическая оснастка» они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания в лице генерального директора Шингарев Илья Алексеевич и коммерческого директора Шингарева Игорь Алексеевич выполнили договор подряда (как они считают и ни капли не раскаиваются). При отгрузке ЭТОГО барахла Шингарев Игорь Алексеевич применив банальный шантаж заставил подписать нашего представителя акт испытаний готовой продукции. Фото барахла прилагаем.

Через 227 дней после предоплаты ООО «НПФ «Технологическая оснастка» они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания в лице генерального директора Шингарев Илья Алексеевич и коммерческого директора Шингарева Игорь Алексеевич выполнили договор подряда (как они считают и ни капли не раскаиваются). При отгрузке ЭТОГО барахла Шингарев Игорь Алексеевич применив банальный шантаж заставил подписать нашего представителя акт испытаний готовой продукции (видя, что под окном стоит заказанная фура и ждет загрузки в согласованное с этим же Шингаревым сроки). И если это готовая продукция, то что тогда БРАК? Даже покрасить хотя бы грунтовкой у них ума не хватило. Зато хватило наглости заявлять в суде о выполненном договоре. Трясти перед судом актами испытаний без капли смущения на лице. Прекрасно помня каким образом они получили подпись на этих актах. "Плюй Шингареву в глаза - все Божья роса". Фото барахла прилагаем.

Шингарев Игорь Алексеевич и Шингарев Илья Алексеевич «НПФ «Технологическая оснастка» (они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания) подписывают любой договор не читая. Эти мерзавцы прекрасно понимают, что выполнять его даже и не будут стараться.
Саулит Лигита (что здесь имя а что фамилия решайте сами, хер поймешь. Как впрочем и ее должностные обязанности - из той же оперы) бегала и орала как резанная, но ничего на производстве не происходило. Все рабочие смотрели на нее как на сумасшедшую и ничего не делали. Ждали пока пройдет это пустобрехство! А когда наш пустой автомобиль выезжал с территории предприятия она не скрывая радости ликовала. В чем здесь ее радость не понятно? А просто - «Баба Яга против!». Когда всем плохо – ей очень хорошо! Настоящая женщина - суетливая и бестолковая! Саулит Лигита нашла свое место в жизни среди мерзавцев и лгунов ей очень комфортно.

Генеральному директору
ООО «НПФ «Технологическая оснастка»
(они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания)
Шингарев Илья Алексеевич

Адрес: 199106, г.Санкт-Петербург, ул.Косая линия, д.16 отдел 69
(для ООО «НПФ «Технологическая оснастка»)
Шингарев Игорь Алексеевич

Исх. 226 от 22.12.2014 г.

ПРЕТЕНЗИЯ

11 апреля 2014 г. между ООО «ТЕПЛО ХХI века» и ООО «Технологическая оснастка» (они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания) Шингарев Илья Алексеевич) заключен договор подряда № 11/04-14 (далее - договор). В соответствии с пунктом 4.1 договора срок передачи Изделий устанавливается в 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты получения заказа на партию изделий.

В соответствии со ст.309 Г РФ обязательства должны исполняться в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

В соответствии с п.1 ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
До настоящего времени изделия не изготовлены, что является нарушением условий договора.

После неоднократных требований отгрузку изделий согласовали на 17.12.2014г. ООО «ТЕПЛО ХХI века» заказало автомобиль, который прибыл в г.Санкт-Петербург для загрузки 16.12.2014г. Однако 17.12.2014г. изделий не отгружено.

В связи с просрочкой сборки и подготовки к работе испытательного стенда, сторонами договора принято решение о проведении надлежащих испытаний на нашей производственной базе или нейтральной территории в г.Клин. По согласованию сторон 19.12.2014г. в адрес ООО «ТЕПЛО ХХI века» должен быть отгружен испытательный стенд, который является собственностью ООО «ТЕПЛО ХХI века», однако это имущество также не было отгружено.
По указанной причине ООО «ТЕПЛО ХХI века» понесло убытки в размере 68 000 руб., в которую входит командировка двух сотрудников, проживание в гостинице, стоимости переезда по маршруту г.Москва- г.Санкт-Петербург и обратно. Время простоя автотранспорта 4 суток.

Кроме того, в соответствии с пунктами 2.15 и п.1.4 договора ООО «НПФ «Технологическая оснастка» (они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания)
Шингарев Илья Алексеевич) обязана выписать постоянный пропуск нашему представителю, в соответствии с пунктом 2.9 договора в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания данного договора, Подрядчик приказом назначает ответственного сотрудника за проведение гарантийного ремонта Изделий. Копия приказа о назначении сотрудника направляется Заказчику по почте. До настоящего времени такого документа в адрес ООО «ТЕПЛО ХХI века» в нарушение условий договора не поступало.

На основании изложенного прошу:

1. Произвести отгрузку изделий по заявке № 1 от 17 июня 2014г. и заявке № 2 от 16.07.2014г. в полном объеме.

2. Возместить убытки ООО «ТЕПЛО ХХI века» в сумме расходов на порожний пробег транспорта в размере 68 000 руб.

3. Отгрузить ввезенное ООО «НПФ»Технологическая оснастка» (они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания) Шингарев Илья Алексеевич) по накладным от 26.04 № № 16 и 17 оборудование для испытательного стенда и возвратить оригиналы и копии чертежей на бумажном и электронном носителе.

4. Направить в адрес ООО «ТЕПЛО ХХI века» приказ о назначении ответственного сотрудника ООО «НПФ»Технологическая оснастка» (они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания) Шингарев Илья Алексеевич) за проведение гарантийного ремонта изделий.

5. Оформить постоянный пропуск на представителя ООО «ТЕПЛО ХХI века» Набатова А.С.

Генеральный директор ООО «ТЕПЛО ХХI века» К.В. У...

Шингарев Игорь Алексеевич и Шингарев Илья Алексеевич «НПФ «Технологическая оснастка» (они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания) подписывают любой договор не читая. Эти мерзавцы прекрасно понимают, что выполнять его даже и не будут стараться.
Саулит Лигита (что здесь имя а что фамилия решайте сами, хер поймешь. Как впрочем и ее должностные обязанности - из той же оперы) бегала и орала как резанная, но ничего на производстве не происходило. Все рабочие смотрели на нее как на сумасшедшую и ничего не делали. Ждали пока пройдет это пустобрехство! А когда наш пустой автомобиль выезжал с территории предприятия она не скрывая радости ликовала. В чем здесь ее радость не понятно? А просто - «Баба Яга против!». Когда всем плохо – ей очень хорошо! Настоящая женщина - суетливая и бестолковая! Саулит Лигита нашла свое место в жизни среди мерзавцев и лгунов ей очень комфортно.
Шантажем и узами в адрес нашего представителя Шингарев Игорь Алексеевич коммерческий директор ООО "НПФ"Технологическая оснастка" ( они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания) заставил подписать акты испытаний отгружаемых и собранных нашими же специалистами изделий ХОТЯ ИХ НИКТО И НЕ ПРОВОДИЛ и ДАЖЕ СТЕНД НЕ РАСПАКОВЫВАЛИ. А это все подробно описано в договоре и входит в стоимость готового изделия. Саулит Лигита бегала рядом и поддакивала. Это какой-то ужас! Как такие динозавры пережили "ледниковый период" 90-х и не вымерли? Кто еще с ними дело имеет? ЛЮДИ! ЕСЛИ ВЫ ПЛАТИТЕ ИМ ДЕНЬГИ, ТО ПОДДЕРЖИВАЕТЕ МЕРЗАВЦЕВ И БРАКОДЕЛОВ!
Вот что они отгрузили вместо готовых изделий заказанных по договору ПОДРЯДА! И по телефону Шингарев Игорь Алексеевич сказал "Я же ведь никого не обманываю"... :)))))

Нет, конечно... Шингарев Игорь Алексеевич, это мы сами себя обманываем.. Верим прохвостам и слушаем их сладкие песни... Ни одного! Не единого раза он не сказал правду... Мы пытались найти ложь во всех его словах, а там было одна сплошная ложь! И естественно она выглядела гармонично.

смотри куда после получения нами исполнительного листа Шингарев Илья Алексеевия и Шингарев Игорь Алексеевич наши деньги запрятали
https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1157847000948_7813211515_OOO-FORS
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРС"
Статус: ? Действующее предприятие
Дата регистрации: ? 12.01.2015
ОГРН ? 1157847000948 присвоен: 12.01.2015
ИНН ? 7813211515
КПП ? 781301001
ОКПО ? 77780480
ОКТМО ? 40394000000
Реквизиты для договора ?
Контактная информация ?
Юридический адрес: ?
197022, г Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 38 ЛИТ В
зарегистрировано по данному адресу: 1
Показать на Google карте

Руководитель Юридического Лица ?
Генеральный Директор
Шингарёв Илья Алексеевич
ИНН ? 780533829232
действует с 12.01.2015
Учредители ? (4)
Уставный капитал: 50 536 000,00 руб.
33% Шингарева Марина Александровна
16 676 880,00руб., 12.01.2015 , ИНН 780518680732
32% Шингарев Алексей Маркович
16 171 520,00руб., 12.01.2015 , ИНН 780518680980
26% ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНТ ГРУПП"
13 139 360,00руб., 28.09.2017 , ИНН 7814633083
9% Шингарёв Илья Алексеевич
4 548 240,00руб., 12.01.2015 , ИНН 780533829232

Основной вид деятельности: ?
25.62 обработка металлических изделий механическая
Дополнительные виды деятельности: 248

Налоговый орган ?
Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы №25 По Санкт-Петербургу
Дата постановки на учет: 12.01.2015
Регистрация во внебюджетных фондах
Фонд Рег. номер Дата регистрации
ПФР ? 088012073498 19.01.2015
ФСС ? 781013281678101 15.01.2015
Коды статистики
ОКАТО ? 40288566000
Финансовая отчётность ООО "ФОРС" ?
Судебные дела ООО "ФОРС" ?
ООО "ФОРС" зарегистрирована по адресу: 197022, г Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 38 ЛИТ В. Генеральный Директор - Шингарёв Илья Алексеевич. Основным видом экономической деятельности является "обработка металлических изделий механическая". Также ООО "ФОРС" работает еще по 248 направлениям. Размер уставного капитала 50 536 000,00 руб. Организация насчитывает 0 филиалов. Имеет 0 лицензии. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРС" присвоен ИНН 7813211515, КПП 781301001, ОГРН 1157847000948 , ОКПО 77780480
Действует с 12.01.2015
Руководитель юридического лица (генеральный директор)
Шингарёв Илья Алексеевич, ИНН: 780533829232

Так и здесь уже судебные дела :)))) смотри ссылку и скрин прилагаю
https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1157847000948_7813211515_OOO-FORS/arbitration

Я увидел, что с марта по ноябрь Всеми заинтереосванными лицами было размещено много документов и комментариев. У меня вопрос, была ли польза от всех этих публикаций . Это я к тому, что мне хочется навести справки, - пользоваться ли этим сайтом в своих целях или это будет неэффективно...? Заранее спасибо за ответ. С уважением, Рупасов Павел . Ответте, пожалуйста, "в личку" - [email protected]

в поисковиках по запросу эти жалобы на первом месте висят, а всем пофигу

а самое главное местные модераторы решают что публиковать и какое название оставить... полный бред и сами не отвечают на жалобы... так что польза от этого ресурса весьма сомнительна

Проверьте корректность заполняемых полей!
Вы можете добавить свой комментарий к этой жалобе. Пожалуйста, Проверьте
правописание перед публикацией комментария !